NOMBRE DEL SERVICIO:
Supervisión de la Obra: Construcción de la Solución Definitiva del Colector Canto Grande en la Estación Pirámide – San Juan de Lurigancho.

OBJETIVO:
Supervisión de la ejecución de la Obra CONSTRUCCIÓN DE SOLUCION DEFINITIVA EN LA ESTACION PIRAMIDE DEL SOL – SAN JUAN DE LURIGANCHO, velando por el correcto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado y cronogramas de ejecución de la obra, incluyendo la intervención social, realizando el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances del proceso constructivo de la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, económico o contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del Expediente Técnico, así como las especificaciones y Normas Técnicas de SEDAPAL.

SITUACION ACTUAL:
La tubería que colapsó el 13 de enero de 2019 del Colector Canto Grande - Estación Pirámide del sol SJL, fue un By pass construido por la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), hoy absorbida por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, debido a las interferencias con sus obras del tramo 2 de la Línea 1 del Tren Eléctrico de Lima, modificaciones realizadas a la tubería matriz de Sedapal en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ante el aniego ocasionado por el colapso de dicha tubería, Sedapal asumió la reparación para corregir los defectos constructivos de la obra realizada por la AATE el año 2013, con una reposición de 3,5 kilómetros de nueva tubería, de las cuales 1,2 Km. corresponden a la estación Pirámide del Sol.

ALCANCE DEL SERVICIO:
El presente servicio comprendió la supervisión de obra de la Construcción de Solución Definitiva en la Estación Pirámide del Sol– SLL por la Contratista COSAPI, siendo los trabajos realizados:   

1. Instalación de un nuevo tramo de 377.66 m de Tubería HDPE SN4 SDR26 Diámetro 1600mm, que reemplazará al tramo del Colector Canto Grande colapsado ubicado alrededor de la Estación Pirámide del Sol. 

2. Instalación de un tramo de 14.00 m de tubería de HDPE SN4 SDR26 diámetro 630mm que empalmará el Colector La Huayrona al Colector Canto Grande.

3. Construcción de Buzones BZP1, BZP2 y BZP3, Cámaras de Derivación CD-01, CD-02 y CD-03, Cámaras de Empalme CDE-01 y CDE-02. 

4. Retiro y reposición de 16.14 metros lineales de tubería PVC 200 mm Serie 20 de colector secundario en el tramo existente comprendido entre los Be205 y Be-104 de la cuadra 7 de la Av. Próceres de la Independencia. 

5. Empalme proyectado de 13.88 metros lineales de tubería PVC 200 mm Serie 20, comprendido entre los Buzones existentes Be-104 y Be204 de la cuadra 7 de la Av. Próceres de la Independencia.

6. Relleno con relleno fluido con retardante a 3 días de tramos de tuberías a abandonar 304.78 metros lineales DN=630mm (Colector La Huayrona), 288.86 metros lineales DN=1500mm (Colector Canto Grande) y 56.26 metros lineales DN=1200mm (By Pass de emergencia).

7. Construcción, abandono, instalación y desinstalación de sistema de bombeo, para trabajo en seco en los empalmes de las cámaras CDE-01 y CDE-02. El sistema que está comprendido por: una cisterna de bombeo circular de concreto armado, seis motobombas instaladas y dos de reserva instaladas en los Buzones existentes B y C respectivamente, ocho líneas de impulsión, una cámara de carga, dos líneas de conducción de desagüe en paralelo de tubería de HDPE de 1000 mm de diámetro y una cámara de vertedero de concreto armado. 

TRABAJOS EFECTUADOS:
Supervisión de la ejecución de todas las partidas de la obra. El plazo de esta etapa corresponde al de la ejecución de la obra, que es de 300 días calendario, siendo las principales actividades:

a) Elaborar y presentar a SEDAPAL previo al inicio de sus servicios, un cronograma de utilización de los recursos (personal, logístico, etc.) de su oferta económica, acorde con el calendario de avance de obra del expediente técnico, el que posteriormente deberá actualizar a la fecha de inicio de obra presentado por el contratista y aprobado por la Entidad.

b) Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico durante la construcción, en caso de existir discrepancias con el Contratista, ejecutará los trazos y niveles topográficos correspondientes.

c) Revisará y validará el Estudio de Tránsito y Desvío realizado por el Contratista y emitirá dicho documento a SEDAPAL.

d) Revisará el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) elaborado por el Esp. en Arqueología del Contratista, aprobado dicho PMA elevará a SEDAPAL para ser remitido al Ministerio de Cultura, asimismo apoyar en la gestión ante el Instituto Nacional de Cultura para obtener la autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico elaborado por el contratista antes de la ejecución de la obra (período de excavación, apertura de accesos, movimiento de tierras, etc.).

e) Verificar si el contratista ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el inicio de las actividades.

f) En general, toda discrepancia o modificación requerida resultante de la revisión del expediente técnico o de la ejecución de los trabajos (consulta del contratista), deberá ser oportunamente atendida por el supervisor con conocimiento de la Entidad, para su opinión y aprobación.

g) Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAO) y el calendario de Adquisición de Materiales (CAM) que el contratista presenta a SEDAPAL. Estos calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del Contratista y el jefe de la Supervisión. El o los calendarios concordados, serán remitidos a la Entidad para su aprobación y vigencia contractual.

h) Deberá controlar y registrar en el cuaderno de obra el inicio oportuno de los trabajos programados de acuerdo al CAO valorizado y el Programa de Ejecución de Obra PERT- CPM.

i) Controlar la utilización del Adelanto Directo que se entregará al Contratista, cuyo propósito es la movilización de personal, equipo y gastos iniciales en la ejecución del Contrato de Obra.

j) Ejecutar el control de la Obra, verificando permanentemente y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentación que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construcción, normas ambientales, normas de protección del patrimonio cultural, normas de seguridad y de acuerdo a las Disposiciones Específicas, así como la calidad de los materiales que interviene en la obra. Asimismo, de velar directa y permanentemente por su correcta ejecución y del cumplimiento de la Orden de Servicio con la calidad técnica requerida según las especificaciones técnicas.

k) Deberá verificar que los equipos utilizados por el contratista sean los requeridos y considerados en el expediente técnico y su oferta, dejando constancia de cualquier hecho que altere las condiciones contractuales y que sea de responsabilidad del contratista. Deberá implementar sistemas de control de participación y permanencia en obra de los integrantes del equipo técnico del contratista, de acuerdo a su oferta económica, este reporte se incluirá en los informes mensuales de avance de obra.

l) Revisar y validar el Informe de Gestión de Riesgos que será elaborado por el Contratista como se indica en las Disposiciones Específicas, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

m) Revisar y aprobar el Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional e Higiene y Manejo de Medio Ambiente elaborado por El Contratista y controlar su implementación al inicio y durante la ejecución de la obra, dicho Plan se elevará a SEDAPAL para conocimientos y fines.

n) Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del tráfico vial y peatonal y otros como del personal involucrado en el desarrollo de la obra. El control será diurno y nocturno, este control será en todos los aspectos durante estos horarios.

o) Controlar el avance de obra a través del CAO y Programa PERT-CPM y/o Diagrama de barras vigente, verificando su cumplimiento con el detalle suficiente por cada una de las actividades desde el inicio y hasta su conclusión.

p)  Velar por que los informes y/o expedientes sobre adicionales, se presenten según la normatividad vigente; del mismo modo, elaborar y presentar los correspondientes deductivos y ampliaciones de plazo, dentro del período previsto en las Disposiciones Específicas. Los expedientes de las prestaciones adicionales deberán tramitarse de manera oportuna ante SEDAPAL, a fin de no motivar solicitudes de ampliación de plazo, salvo situaciones imprevisibles.

q) Controlar, vigilar e informar a la Entidad, respecto de la obligación del Contratista de su ejecución física exclusiva suscrita en las Disposiciones Específicas; el Contratista no podrá subcontratar a terceras partes de las prestaciones a su cargo, si esta posibilidad no está establecida en las Disposiciones Específicas y no cuente con la autorización escrita de SEDAPAL.

r) Mantener la estadística general de la obra y preparar informes mensuales, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos (estos cuadros deben especificar información general y especifica respecto de los avances ejecutados y programados de la obra principal y adicionales, debiendo considerar para el primer caso los deductivos correspondientes). Incluir asimismo los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

s) Recomendar y asesorar a SEDAPAL en lo referente a sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre lo que proponga el contratista. La solución propuesta deberá ser la alternativa más favorable técnica y económica, debiendo presentar en su informe el análisis realizado y las alternativas evaluadas y demostrar las bondades de la solución recomendada.

t) Emitir opinión técnica especializada, cuando las condiciones de la obra así lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de los trabajos.

Ser miembro del Comité de Recepción de Obra, o participar como Asesor del Acto de Recepción.

u) Elaborar el informe final, revisar y efectuar las correcciones que estime pertinentes a la Liquidación de Obra presentada por el Contratista y presentar la liquidación del contrato de supervisión. Dentro del plazo establecido en las Disposiciones Específicas, el supervisor revisará y opinará sobre la liquidación presentada por el Contratista, sin considerar aquellos aspectos o puntos que fueses materia de una controversia o estuviese en arbitraje, respecto de los cuales se pronunciará o evaluará en la oportunidad que corresponda. 

BENEFICIOS SOCIALES:
El nuevo By pass colector Canto Grande, que ponemos en funcionamiento para el beneficio de la población de San Juan de Lurigancho es completamente seguro, está construida con tubería HDPE (Polietileno de alta densidad, de 1600 mm), tiene 2 mts. 30 cm. de diámetro, está ubicada a 9 metros de profundidad, alejada de las zapatas del tren eléctrico, es la primera vez que se instala en el Perú una tubería con el sistema de túnel liner, quiere decir con método sin zanja abierta, ha sido un trabajo subterráneo”.